|
Объявление о закупке №100258847123100046
|
|
Номер
|
100258847123100046
|
|
Дата и время размещения закупки
|
01.11.2023 12:17
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
02.11.2023 12:17
|
|
Идентификационный код закупки
|
231341940082034570100100090000000000
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО НОВОАННИНСКОМУ РАЙОНУ
|
|
ИНН организации
|
3419400820
|
|
КПП организации
|
345701001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Александр Владимирович Фролов
|
|
Адрес организации
|
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
tlovd29@inbox.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
7(844)473-47-51
|
|
Дополнительная контактная информация
|
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
23267.60
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
Оплата при получении
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
03.11.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
31.01.2024
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Настоящий контракт, может быль, расторгнут в одностороннем порядке после полного взаимного расчета между Сторонами, при этом Сторона являющаяся инициатором расторжения должна уведомить об
этом другую Сторону за 10 дней до предполагаемой даты расторжения контракта.
|
|
Дополнительные условия
|
|
|
Бюджет
|
федеральный бюджет
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
10 рабочих дней от даты заключения контракта
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
|
Нет
|
|
Форма контракта
|
|
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
|
Наименование файла
|
проект контракта на поставку водонагревателей.docx
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
Волгоградская обл, г Новоаннинский, ул Рабочая, д 139
|
|
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
Поставщик и Заказчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, установленных настоящим Контрактом, в пределах цены Контракта в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. №570 и признании утратившим силу Постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. №1063».
|
|
2
|
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления
пени.
|
|
3
|
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства и составляет 10 % цены
Контракта, что составляет ________ (_______) рублей. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Поставщик освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
|
|
4
|
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пени). Пени начисляются за каждый
день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной
в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
|
|
5
|
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Заказчик освобождается от уплаты
штрафа (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата штрафных санкций не
освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Контракта. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
|
|
6
|
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
урегулирования споров и разногласий путем переговоров, стороны будут рассматривать их в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Волгоградской области.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Водонагреватель 30 л. Термекс TitaniumHeat 30 VSlim
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
1 (ШТ.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
10274.10 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
10274.10
|
|
2
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Водонагреватель 70 л. Термекс TitaniumHeat 70 VSlim
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
1 (ШТ.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
12993.50 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
12993.50
|
|
|
Закупка с фиксированной суммой контракта
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение
|
ИП Каралев Александр Николаевич (ИНН: 341901072101)
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 01.11.2023 13:11
|
Полная информация по тендеру закрыта